WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«« Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на основании Устава, с одной ...»

ДОГОВОР № ______________

г. Санкт-Петербург » __________ 2014 года

«

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на основании

Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Айс Информ",

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сенько Н.П.,

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по дооборудованию структурированных кабельных систем слаботочных локальных вычислительных сетей в соответствии с Приложением №1 к Договору в помещениях по адресам:

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д.118 (ЦПП №60), г. Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 19 к.1 лит. А (ЦПП № 34), г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.14/117 (ЦПП № 16), г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц д. 11 ( ЦПП №68), Кирочная ул. д.30 (ЦПП №14), г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.11 (ЦПП № 48) .

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их .

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА .

2.1. Общая стоимость работ, материалов и оборудования согласно настоящему договору составляет 215 768 (Двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 32 913,78 рублей. Стоимость работ, материалов и оборудования по каждому адресу исполнения работ указана в Приложении №1 к

Договору и составляет:

2.1.1. стоимость материалов и оборудования, использованных Подрядчиком при выполнении работ, составляет 67 021 (Шестьдесят семь тысяч двадцать один) рубль 88 копеек, в том числе НДС 18% - 10 223 (Десять тысяч двести двадцать три) рубля 68 копеек;

2.1.2. стоимость работ составляет 148 746 (Сто сорок восемь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% - 22 690 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей 10 копеек .

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .

3.1. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора, в течение 3-х (трех) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ на основании оригиналов счета и счетафактуры .

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика .

3.3. Подрядчик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта .

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .

4.1. Все работы по Договору выполняются в течение 7 рабочих дней, считая от даты подписания настоящего Договора, но не позднее 20 декабря 2014г .

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .

Права и обязанности Заказчика .

5.1 .

5.1.1. Обеспечить доступ работников Подрядчика в помещения Заказчика для проведения Работ с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни .





5.1.2. Выделить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования .

Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика только после сдачи указанного помещения Подрядчиком под охрану Заказчика .

5.1.3. Обеспечить бесперебойное использование Подрядчиком электроэнергии при производстве работ .

Права и обязанности Подрядчика .

5.2 .

5.2.1 Выполнять работы в соответствии со строительными нормами и правилами .

5.2.2 Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной .

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ .

6.1. Заказчик, совместно с Подрядчиком, в течение 2-х рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ .

6.2. Подрядчик в дату следующую за датой окончания выполнения работ, обязан передать Заказчику оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ и счет-фактура), а также передает протоколы измерения электрических параметров смонтированных кабельных линий в электронном виде .

6.3. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были выполнены, представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.3 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить исправленные документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.3 настоящего Договора .

6.4. Акт сдачи-приемки Работ подписывается Сторонами после урегулирования разногласий, выявленных в ходе приемки результатов работ, либо подписывается Акт сдачи-приемки Работ с замечаниями, которые Подрядчик обязуется устранить в согласованные Сторонами сроки .

6.5. На основании Акта сдачи-приемки Работ Подрядчиком выставляется счет на оплату .

7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА .

7.1. Гарантии Подрядчика вступают в силу с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки Работ и распространяются на материалы и оборудование, предоставленные Подрядчиком и вышедшие из строя не по вине Заказчика .

7.2. Сроки гарантии Подрядчика на установленные кабели и монтажные работы составляют 16 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ. Сроки гарантии Подрядчика на другие установленные материалы и оборудование соответствуют срокам гарантии фирм-поставщиков .

7.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Подрядчик предоставляет копии сертификатов на материалы .

7.4. При обнаружении недостатков результата работы в пределах гарантийного срока

Подрядчик должен их устранить за свой счет:

• в течение 2 дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления или телефонограммы об обнаружении недостатков в первый месяц эксплуатации .

• в течение 15 дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления или телефонограммы об обнаружении недостатков в последующий период действия гарантии .

В случае просрочки устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме, эквивалентной 1500 рублей за каждый день просрочки .

7.5. Гарантии не выполняются при обнаружении Подрядчиком изделий и компонентов сети с видимыми механическими, тепловыми, химическими и иными повреждениями по вине Заказчика .

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации .

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны обязаны возместить друг другу убытки в полном объеме .

8.3. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 6.2, 6.3 Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчика сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 6.2, 6.3 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счетефактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ .

8.4. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и предусмотрена действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации .

9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ .

9.1. Стороны примут на себя все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем переговоров .

9.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия путем проведения переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .

10.1. Договор может быть расторгнут по согласию Сторон, а также – в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ .

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ .

11.1. Работы исполняются без остановки работы данных действующих ЦПП в период времени, который указан в п.5.1.1. настоящего Договора .

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по нему .

11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны .

11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Подрядчика, а другой – у Заказчика .

11.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами .

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .

12.1. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения, с предоставлением подтверждающих документов. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор .

12.2. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1- Спецификация материалов, оборудования и работ на 4 (четырех) листах .

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН .

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Айс Информ" 195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.84, лит. Я ИНН 7801077738, КПП 780601001 р/с 40702810301000001237, корресп.счет N 30101810400000000766 в филиале "Петровский" ОАО Банк «Открытие» г. Санкт-Петербург, БИК 044030766 ОКОНХ 95120,95130,7220,66000,61110,91620 ОКПО 44314633

Заказчик:

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», ЗАО “ПЭС”;

195009, г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, дом 11;

ИНН 7812013775 КПП 783450001 ОГРН – 1027810284457;

р/с 40702810355000000001 в банке ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург БИК 044030790 к/с 30101810900000000790

–  –  –

1. Дооборудование СКС, включающее в себя установку и подключение компьютерных и телефонных розеток, коммутационных шкафов и панелей;

тестирование сегментов UTP в соответствии с международным стандартом ISO 11801 (европейский стандарт - EN 50173, американский - TIA 568A) на кабельную систему категории 5 (Link Type D), прозвонку линий по адресам:

–  –  –

Дооборудование СКС, включающее в себя 2 .

установку и подключение компьютерных розеток, коммутационных шкафов и панелей;

монтаж электронных табло и мониторов для системы электронной очереди;

тестирование сегментов UTP в соответствии с международным стандартом ISO 11801 (европейский стандарт - EN 50173, американский - TIA 568A) на кабельную систему категории 5 (Link Type D), прозвонку линий в соответствии с Приложением №1 к Договору по адресу:

–  –  –

Итого по Спецификации: 215 768 (Двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 32 913,78 рублей .

ПОДПИСИ СТОРОН

–  –  –

М.П. М.П .






Похожие работы:

«Программное обеспечение Oscar Mouse Editor (Преимущество в игре) Руководство пользователя Модели: XL-771K, XL-755K, XL-740K, XL-730K, XL-750MK, XL-750BK, X-748K, X-738K, X-718K, X-710MK, X-710BK...»

«P13-2017-49 И. Н. Мешков ФОРМИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННОГО ПОТОКА ПОЗИТРОНОВ Работ а будет предст авлена на XII Международном научном семинаре памяти В.П. С ар анцев а, 2017 г., Алушт а, Крым, Россия Мешков И. Н. P13-2017-49 Формиров ание упорядоченного потока позитронов Пре...»

«РОСЖЕЛДОР Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО РГУПС) ПРОГРАММА 76-й СТУД...»

«-1Futaba 14SG Программирование для самолетов Автор: Malcolm Holt Перевод: Владислав Ярополов -2СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Использование сенсорного датчика и кнопок Структура меню Недостающие пункты меню Органы управления и переключатели Программирование на основе функций Изгиб крыла (Camber) ТАЙМЕРЫ Системный т...»

«ANDROID INSTANT APPS Как мы научили приложение работать без установки Евгений Сатуров Android Developer @saturovv Сервис + пользователи = информативно красиво Web или Native App быстро удобно доступно функционально ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПУСТИТЬ...»

«Подсекция "Информационные технологии (САПР)"1. Базелюк Н.Ю., Левкин И.В. Компьютерная безопасность. 3 2. Басаргин А.В., Макарова Е.И. Автоматизация проектирования структурированной 4 кабельной системы.3. Белянина Е.Е., Левкин И.В...»

«ДК 004.4 К 32.973.26-018.2 Rod Stephens Essencial Algorithms: F Practical Approach to Computer Algorithms © 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved. Authorised t...»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.